AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
3820
CON-3363 - Gest 0323/2017
1.- Entidad adjudicadora
A) Organismo: Ayuntamiento de Guadalajara.
B) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación.
2.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
A) Tramitación: Ordinaria.
B) Procedimiento: Abierto.
C) Forma: Múltiples criterios de selección.
3.- Presupuesto de licitación
A) Presupuesto de licitación: 110.000,00 €, más 23.100,00 € en concepto de IVA.
4.- Adjudicación
A) Fecha: 06 de noviembre de 2017.
B) Contratista: BELÉN GÓMEZ NAVARRO, PABLO LATORRE GONZÁLEZ MORO Y ANDRÉS MORENO HERNÁNDEZ, UNION TEMPORAL DE EMPRESAS, LEY 18/1982, abreviadamente “UTE GÓMEZ-LATORRE-MORENO”
C) Importe de adjudicación: 88.922,40 euros más 18.673,70 euros en concepto de IVA, desglosado de la siguiente forma:
- Proyecto Básico y de Ejecución y Estudio de Seguridad y Salud 52.260 euros más 10.974,70 euros en concepto de IVA.
- Honorarios de Dirección de obra, Dirección de ejecución de obra, Coordinación de Seguridad y Salud y trabajos de Arqueología 36.662,40 euros más 7.699,10 euros en concepto de IVA.
D) Mejoras propuestas:
- Campañas de información pública.
- Elaboración de material para la divulgación del monumento.
- Acciones de divulgación didáctica.
- Convenio con la Universidad de Alcalá / Ayuntamiento para generar cursos de especialización.
- Acciones y propuestas para recuperar la visita pública al Alcázar en paralelo a los trabajos de excavación.
- Se compromete a reducir en 35 días naturales el plazo máximo de 4 meses establecido en la cláusula 5 del PPT para la fase 1.
5.- Formalización del contrato
A) Fecha: 13 de diciembre de 2017.
B) Plazo de Ejecución: Según la oferta presentada será el siguiente:
Fase 1.- Presentación del proyecto básico y de ejecución de restauración y rehabilitación: 85 días desde la firma del contrato. Remisión a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes para su estudio e informe. Aprobación por la Junta de Gobierno Local.
Fase 2.- Dictamen sobre los informes de los distintos organismos sobre el proyecto presentado: 15 días desde su remisión.
Fase 3.- Presentación del documento definitivo para la aprobación: 1 mes, desde la emisión del dictamen contemplado en la fase 2.
Fase 4.- Dirección de obra. El tiempo se definirá en función del contrato de adjudicación de la obra de urbanización y edificación.
Guadalajara, a 19 de diciembre de 2017 - EL ALCALDE-PRESIDENTE
